家具销售合同1(优秀2篇)
篇1:家具销售合同(600字)
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二、生产厂家
三、合同工期
全部家俱的工期为 日历天,其中:于合同签定后 日历天完成工厂制作并送达现场,到场后 日历天内完成现场摆放与安装。
四、质量标准
五、合同价款
合同金额(大写):(小写:¥ 元)
本工程材料采购安装采用合同总价包干形式。
六、组成合同的文件
下列文件与本协议书一道构成本工程的合同文件的组成部分,并应分别作为本协议书的一部分进行阅读和理解:
上述相同层级中如包括多个文件,则文件的解释效力以时间为序,时间在后的优先解释。
七、承包人的责任
承包人向发包人承诺按照合同约定保质保量供货并在质量保修期内承担质量保修责任。
八、发包人的责任
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定:双方签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
篇2:家具购销合同(900字)
买方:_______________ 卖方:
为维护消费者,经者双方合法权益,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》,《中华人民共和国合同法》及有关规定,签订本合同并共同遵守。
一、商品名称,型号,数量,时间及金额
商品名称
规格型号
单位
数量
单价
材质及其它
金 额
合计人民币金额(大写):
小写合计
二、交(提)货地点,方式 _______________.
三、商品保修期( )内,如出现质量问题,应由厂方负责修理( ),更换( )
四、付款方式及期限:甲乙双方确定以 _____________ 方式支付货款。
A、一次性付款:即在签订本合同时支付全部货款__________ 元。
B、分期付款:即在签订本合时预付货款__________ 元, _____________ 支付余款_________ 元
五、定做商品图纸由买方提供卖方按图加工制造。
买方自定规格的商品,买方于_____ 年____ 月____ 日前将图纸一式两份交付卖方,卖方审定认可以后,签名(盖章)后,将共中一份交还买方保留(此类定货无严重质量问题不退不换)。
六、运输方式及费用负担 ____________________.
七、验收标准,方法及提出异议期限 ____________.
八、违约责任
如买方中途解除合同的,应赔付卖方违约金,此违约金视工程的具体进度20%-60%不等。
九、解决合同纠纷方式:
1、双方协商解决 2,请求消费者协会调解 3,向有关行政部门申诉
4、提请仲裁机构仲裁 5,向人民法院提起诉讼
十、其它约定事项:
本合同经甲,乙双方签字,盖章后生效。合同内容如与国家法律,法规及行业标准相悖,应服从法律法规及行业标准的规定。
乙方:甲方:
乙方姓名(章): 单位名称(章):
地 址: 地 址:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电话:
合同签订日期:______ 年 _____ 月 _____ 日
注: 本合同为经营者与消费者买卖合同,一式两份。
还没有评论,来说两句吧...